〖壹〗、疫情下施工单位成本增加、工期延误问题，可通过以下方式解决：工期延误问题适用不可抗力免责：新型冠状病毒肺炎疫情属于不可抗力 ，政府采取限制民工流动 、推迟项目开复工时间等措施 ，导致施工单位无法按期竣工的，工期延误不可归责于施工单位 ，可主张免除违约责任 。
〖贰〗 、疫情导致的工程施工延误的工期可以索赔 ，费用索赔需根据具体情况分担 。工期索赔 在建设工程领域，由于新型冠状病毒肺炎疫情的突然爆发且至今尚未找到行之有效的治疗手段 ，为了避免疫情扩散 ，各省市采取措施限制农民工流动、推迟开复工日期，这些措施直接导致了施工单位的工期延误。
〖叁〗 、疫情对建筑企业的影响主要体现在工期延长 、成本增加、法律责任风险以及合同履行复杂性提升等方面，应对对策包括履行通知与克减义务 、强化现场防控 、合理协商合同变更或解除等 。疫情对建筑企业的影响工期延长：部分地区因疫情防控按下“暂停键 ” ，工地停工 ，如有的工地停工至3月20日 。
〖肆〗、因应对疫情及防控措施直接导致施工企业停工停产引起工期延误的，应当顺延工期 ，并免除因不可抗力导致的工期延误的违约责任。南昌市：城建局发布的紧急通知也指出 ，因疫情防控导致的建设工期延误，属于合同约定中的不可抗力情形 ，应将约定的工期顺延 。
〖伍〗 、及时通知：施工企业应在疫情导致工期延误后 ，及时书面通知合同相对方（如建设单位），说明延误的原因和预计的影响时间 。保留证据：施工企业应妥善保留与疫情相关的证据 ，如政府发布的疫情通报 、交通管制通知、停工通知等 ，以备不时之需。
〖陆〗 、补助比例的确定因素 合同约定优先：若施工合同中明确约定了不可抗力情况下的补助比例或费用分担方式（如材料涨价 、人工成本增加的承担方），应优先遵循合同条款。地方政策差异：政府可能根据疫情严重程度、行业受影响程度及地方财政状况出台具体政策 。
甲方索赔15亿的背景与理由某设计院因消防电梯前室宽度不足4m导致消防验收不通过 ，甲方（开发商）以此为由索赔15亿 。索赔金额基于楼盘已建成且销售额达15亿 ，若逾期90天无法交付，业主可选取退房并获得购房款10%的违约金赔偿（即5亿）。
女业主壁咚外卖员事件确系摆拍，原创博主虽道歉但将部分责任推给改编者 ，此行为难以完全撇清自身责任 ，且该摆拍行为本身存在低劣博流量的问题，同时改编者恶意改编也难辞其咎 。事件本质是摆拍：经警方证实 ，外卖员在深圳某小区被女业主壁咚猥亵的视频是外地博主摆拍的段子 ，并非真实发生 。
及时索赔：承包人购买保险时，需就工程一切险合同约定停工损失扩展条款 ，停工事件发生后及时向保险人通知索赔停工引起的损失。比如 ，在疫情导致停工后，按照保险合同的要求 ，及时向保险公司提供相关的证明材料 ，如政府发布的停工通知、工程停工前后的照片等，申请索赔 。
沟通协商：以全局视角测算双方损失 ，提出互利方案（如分摊比例） 。法律支持：必要时询问专业律师 ，确保索赔依据充分。示例：若因疫情导致材料延迟进场，承包人可提交物流停运证明 、关键线路施工计划，申请工期顺延；同时提供赶工方案及费用明细 ，要求发包人支付赶工费 。
工程本身的损害：由发包人承担 。人员伤亡：由伤亡人员所属单位负责 ，并承担相应费用。施工单位机械 、设备损坏的损失：由承包人承担 。清理、恢复工作的费用：由发包人承担 。停工期间必须支付的工人工资：由发包人承担。停工的费用损失：由发包人和承包人合理分担。
如果因新冠疫情或疫情防控措施导致工期延误，承包人有权请求顺延工期 。通知与证明义务：承包人应及时向发包人发出书面通知 ，说明不可抗力和受阻情况 ，并提供必要的证明，如政府发布的停工通知 、疫情防控措施文件等 。避免损失扩大：承包人应采取措施避免或减轻损失的进一步扩大 ，这是承包人的责任。
承包方因疫情或防控措施未能按约定期限完成施工 ，发包方请求承担违约责任的，法院不予支持；承包方请求延长工期的 ，法院应酌情支持 。人工 、建材等成本大幅上涨或遭受损失 ，继续履行对承包方明显不公平的，承包方请求调整价款的 ，法院应根据公平原则调整 。
建设工程合同、装修施工合同：因疫情影响或防控措施直接导致不能施工的 ，可适用不可抗力工期顺延，承包人停工费用损失由发包人和承包人协商合理分担。因疫情导致人工费用 、材料费用上涨，对合同履行构成较大影响显失公平的 ，可请求人民法院调整工程价款 ，当事人合同有明确约定的除外 。
答案县医院因分装过氧乙酸消毒液未严密封口导致皮肤烧伤，需承担相应赔偿责任 。具体分析如下：事件核心事实背景：非典疫情期间 ，县医院将20Kg装过氧乙酸消毒液分装为500ml/瓶 ，使用普通盐水瓶盛装，以180元/瓶费用出售 ，瓶身仅标注标价 、稀释比例及医院名称 ，未设置警示标识或密封措施。
发表评论
暂时没有评论，来抢沙发吧~